体验版
领取福利
个人中心
退出登录
吴咸亮:工程款结算的70个疑难问题与实务指引

工期分为:一、定额工期;二、合同工期;只要压缩工期,就应该支付赶工费。

 

成本价各地有不同的规定

 

定额工期:社会平均技术施工需要多少工期。 跟合理工期做参照。做鉴定!!!

 

压缩工期的所有规定,不是效力性强制性规定,不属于行政法规,所以,谁让你签合同呢?活该!这也是法院的观点。所以,没有任何观点是绝对正确的。

有很多时候你提出的工期鉴定申请,法院不一定支持。因为法院认为你作为有资质的施工企业,应该能够做出预判。现在向确认关于工期部分的条款无效,有违诚信原则。

 

就是说,这个项目具体需要多少工期才能完成,双方可以委托鉴定机构进行鉴定,鉴定出来的结果有定额工期与合理工期,你看你干活是否在合理工期范围之内,如果在合理工期范围之内就不需要承担工期延误的损失。我理解的定额工期就是最长的工期是多少。那么,鉴定工期需要哪些材料呢?图纸和设计变更是否都需要?

[展开全文]
 
吴咸亮:工程款结算的70个疑难问题与实务指引
¥799.00
点击购买 开通会员
体验版
领取福利
个人中心
退出登录